Адвокат в г. Сызрань
Адрес:
гор.Сызрань,
ул. Советская, д. 25
Телефон:
График работы:
Пн-Пт с 8:00 до 22:30
Сб-Вс с 10:00 до 19:000
Заказать звонок
Заказное
Исковое заявление
в арбитражный суд
В Арбитражный суд
[вписать нужное]
Адрес: [вписать нужное]
Истец: [организация]
Адрес [вписать нужное]
Ответчик: [организация]
Адрес: [вписать нужное]
Исковое заявление
на сумму [вписать нужное] рублей
Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия N [вписать нужное] от [число, месяц, год] на сумму [вписать нужное] за нарушение сроков начала подрядных работ, которые были определены договором N [вписать нужное] от [число, месяц, год].
Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности за нарушение сроков начала работ, которые привели в конечном итоге к срыву сдачи объекта, Ответчик до сего времени к работе не приступил.
Нашу претензию N [вписать нужное] от [число, месяц, год] Ответчик не признал, ссылаясь на то, что у него недостает необходимых материалов для начала производства работ. Возражения Ответчика нельзя считать обоснованными, так как на момент заключения договора он имел в наличии все материалы.
Просим арбитражный суд на основании изложенного взыскать с Ответчика пеню за несвоевременное начало исполнения подрядных работ в сумме [значение] рублей и расходы по госпошлине в сумме [значение] руб.
Приложения:
1. Выписка из договора N [вписать нужное] от [число, месяц, год].
2. Копия согласованного графика производства работ.
3. Копия претензии от [число, месяц, год].
4. Копии писем-предупреждений Ответчику.
5. Ответ на претензию от [число, месяц, год].
6. Квитанция от [число, месяц, год] об отправке искового заявления Ответчику.
7. Платежное поручение от [число, месяц, год] N [вписать нужное] на уплату госпошлины.
Руководитель (Заказчика) [подпись]
М. П.
Комментарий специалистов
Особенностями договора подряда является его возмездность (заказчик обязан оплатить выполненную работу), взаимность (стороны имеют права и несут обязанности по отношению друг к другу) и консенсуальность (договор считается заключенным во время достижения между заказчиком и подрядчиком соглашения по всем существенным условиям).
Договор подряда оформляет отношения между двумя организациями, организациями и гражданами и между гражданами.
Следует отличать договор подряда от других договоров о выполнении работы, в частности, от трудового договора, договора подряда на строительство и других договоров.
Исполнением договора подряда удовлетворяются не только интересы предприятий и организаций, но и бытовые потребности граждан. В этом случае речь идет о заключении договора бытового заказа, имеющего определенную специфику.
В современных условиях расширения самостоятельности предприятий, при многообразии форм собственности, деятельности предприятий в условиях рыночных отношений важное значение приобретает правовое регулирование такой разновидности договора подряда, как договор переработки, в соответствии с которым изготовление продукции производится из сырья и материалов Заказчика.
Адрес:
гор.Сызрань,
ул. Советская, д. 25
Телефон:
График работы:
Пн-Пт с 8:00 до 22:30
Сб-Вс с 10:00 до 19:000
Яндекс.Метрика