Адвокат в г. Сызрань
Адрес:
гор.Сызрань,
ул. Советская, д. 25
Телефон:
График работы:
Пн-Пт с 8:00 до 22:30
Сб-Вс с 10:00 до 19:000
Заказать звонок
Исковое заявление
по преддоговорному спору (подряд на капстроительство)
 Реквизиты Подрядчика               В Арбитражный суд
 [вышестоящий орган,                Истец: [наименование Подрядчика]
 наименование строительной          почтовый адрес, расчетный счет
 организации, почтовый              N [вписать нужное] в [вписать
 адрес, телефон]                    нужное] отделении банка
 Дата, исходящий номер
                                     Мой комментарий
                                    Ответчик: [наименование организации
                                    Заказчика]
                                    почтовый адрес, расчетный счет
                                    N [вписать нужное] в [вписать
                                    нужное] отделении банка.
Исковое заявление
по преддоговорному спору
(сумма договора [значение] рублей)
При заключении нами договора на строительство (техническое перевооружение, реконструкцию и т. п.) от [число, месяц, год] с [наименование организации Заказчика] между сторонами возник спор по содержанию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших разногласий [число, месяц, год] стороны к соглашению по содержанию пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли.
Нами была предложена следующая редакция этого пункта: "В случае непредставления измененной рабочей документации в установленный срок, Заказчик уплачивает штраф в размере [значение] рублей за каждый день просрочки."
Заказчик [наименование организации Заказчика] предлагает установить за нарушение срока предоставления измененной рабочей документации штраф в размере [значение] рублей за каждый день просрочки.
Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на капитальное строительство, предусматривающего обязанность Заказчика уплачивать штраф в размере [значение] рублей за каждый день просрочки, принять пункт 3 абзац 2 Особых условий к договору N [вписать нужное] от [число, месяц, год] в нашей редакции.
Приложение:
1. Копия договора на строительство [наименование объекта] от [число, месяц, год].
2. Копия Особых условий к договору от [число, месяц, год] N [вписать нужное].
3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N [вписать нужное] от [число, месяц, год].
4. Копия препроводительного письма от [число, месяц, год].
5. Конверт, в котором было получено письмо Ответчика от [число, месяц, год] со штемпелем почтового отделения от [число, месяц, год].
6. Копия протокола согласования разногласий от [число, месяц, год] по особым условиям к договору N [вписать нужное] от [число, месяц, год].
7. Почтовая квитанция от [число, месяц, год] об отправке Ответчику копии заявления в арбитражный суд.
8. Платежное поручение от [число, месяц, год] N [вписать нужное] на уплату госпошлины.
Подрядчик
[должность, Ф. И. О. руководителя] [подпись]
М. П.
Адрес:
гор.Сызрань,
ул. Советская, д. 25
Телефон:
График работы:
Пн-Пт с 8:00 до 22:30
Сб-Вс с 10:00 до 19:000
Яндекс.Метрика